Союз «СРО «ОПУС»
Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка»
Информация о СРО
ИНН
8603166924
ОГРН
1098600001103
Рег. номер
СРО-С-161-25122009
Телефон
8(3466)49-14-08
Email
info@sro-opus.ru
Статистика
Всего 141
на сумму 770 073 909 ₽
В процессе 11
на сумму 620 578 924 ₽
Завершено 130
Взыскано 36 123 796 ₽
| Дело | Статус | Стороны | Суд | Сумма иска | Взыскано | Результат | Основания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
А75-19965/2024
01.10.2024
третье лицо
|
Завершено |
И: АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
О: ООО Специализированный застройщик "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Ловецкая Н. Е.
|
— | — | — | — |
|
А75-19966/2024
01.10.2024
третье лицо
|
Завершено |
И: АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
О: ООО Специализированный застройщик "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Ловецкая Н. Е.
|
— | — | — | — |
|
А75-19863/2024
30.09.2024
третье лицо
|
Завершено
1-я инст.
|
И: АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
О: ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ
|
АС Ханты-Мансийского АО
Ловецкая Н. Е.
|
610 186 ₽ | — | Отказ | Взыскание неустойки за просрочку передачи объекта долевого строительства по муниципальному контракту |
|
А75-4274/2024
07.03.2024
ответчик
|
Завершено
Кассация
|
И: Василиненко Юрий Вячеславович
О: ООО "ПРАЙД"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Сердюков П. А.
|
— | — | Отказ | Освобождение транспортных средств от ареста в рамках исполнительного производства |
|
А75-3897/2024
04.03.2024
третье лицо
|
Завершено
1-я инст.
|
И: ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
О: ООО "ИТЭК"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Касумова С. Г.
|
1 736 580 ₽ | 381 711 ₽ | Частично | Взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда на капитальный ремонт |
|
А75-23240/2023
29.11.2023
ответчик
|
Завершено
1-я инст.
|
И: ООО "ПРАЙД"
О: ООО "Сварог"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Бухарова С. В.
|
64 935 365 ₽ | — | Отказ | Субсидиарная ответственность СРО за неисполнение членом обязательств по договору (ст. 60.1 ГрК РФ) |
|
А75-20891/2023
26.10.2023
третье лицо
|
Завершено
1-я инст.
|
И: ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
О: ООО "ПРОЕКТСЕРВИС"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Касумова С. Г.
|
1 478 010 ₽ | — | Отказ | Взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши МКД |
|
А75-20895/2023
26.10.2023
третье лицо
|
Завершено
Апелляция
|
И: ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
О: ООО "ПРОЕКТСЕРВИС"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Касумова С. Г.
|
1 546 269 ₽ | 498 303 ₽ | Частично | Взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту. |
|
А75-20899/2023
26.10.2023
третье лицо
|
Завершено |
И: ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
О: ООО "ИТЭК"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Горобчук Н. А.
|
— | — | — | — |
|
А75-20501/2023
20.10.2023
третье лицо
|
Завершено
Апелляция
|
И: ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
О: ООО "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Бухарова С. В.
|
1 801 871 ₽ | 649 114 ₽ | Частично | Взыскание неустойки за просрочку выполнения работ по капитальному ремонту крыши |
|
А81-9830/2023
10.10.2023
третье лицо
|
Завершено
Апелляция
|
И: Муниципальное казённое учреждение "Управление коммунального заказа"
О: ООО "ПРАЙД"
|
АС Ямало-Ненецкого АО
Антонова Е. В.
|
— | — | — | — |
|
А75-18374/2023
25.09.2023
третье лицо
|
Завершено
1-я инст.
|
И: ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
О: ООО "ВАВИЛОН"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Бухарова С. В.
|
1 067 899 ₽ | — | Отказ | Взыскание пени за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда на капитальный ремонт |
|
А75-16015/2023
16.08.2023
ответчик
|
Завершено
1-я инст.
|
И: МУ УЖКХ иТранспорта Администрации г.Лабытнанги
О: СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ СТР…
|
АС Ханты-Мансийского АО
Горобчук Н. А.
|
390 022 ₽ | 368 840 ₽ | Частично | Субсидиарная ответственность СРО за неисполнение членом обязательств по договору строительного подряда |
|
А75-15256/2023
03.08.2023
ответчик
|
Завершено
Кассация
|
И: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В Я…
О: СРО "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Бухарова С. В.
|
147 247 ₽ | 138 931 ₽ | Частично | Субсидиарная ответственность СРО за вред, причиненный членом СРО при капитальном ремонте МКД. |
|
А75-11070/2023
07.06.2023
третье лицо
|
Завершено
1-я инст.
|
И: ...
О: ООО "СИБСТРОЙЭНЕРГО"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Гавриш С. А.
|
— | — | — | — |
|
А75-9419/2023
17.05.2023
третье лицо
|
Завершено
Апелляция
|
И: ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
О: ООО "НТСМ"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Агеев А. Х.
|
1 394 032 ₽ | 697 723 ₽ | Частично | Взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту |
|
А75-2703/2023
17.02.2023
третье лицо
|
Завершено
1-я инст.
|
И: ...
О: ООО "САЗЗ"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Сердюков П. А.
|
— | — | — | — |
|
А75-540/2023
19.01.2023
третье лицо
|
Завершено
Кассация
|
И: ...
О: ООО "СТРОЙИМИДЖ"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Касумова С. Г.
|
4 735 911 ₽ | 516 578 ₽ | Частично | Устранение недостатков работ по благоустройству сквера, взыскание штрафов и неосновательного обогащения |
|
А75-24202/2022
20.12.2022
ответчик
|
Завершено
Кассация
|
И: МУП ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ №3"
О: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРГО"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Горобчук Н. А.
|
1 144 313 ₽ | — | Отказ | Взыскание в солидарном порядке убытков, понесенных при устранении строительных дефектов в МКД. |
|
А70-26312/2022
08.12.2022
ответчик
|
Завершено
1-я инст.
|
И: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМ…
О: ООО "СибСпецСтрой"
|
АС Тюменской области
Соловьев К. Л.
|
— | 100 400 ₽ | Частично | Солидарная ответственность СРО за убытки, причиненные членом СРО при капитальном ремонте |
|
А75-20747/2022
07.11.2022
третье лицо
|
Завершено
1-я инст.
|
И: ООО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
О: ООО "ЮГРАГАЗСТРОЙ"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Гавриш С. А.
|
132 992 ₽ | 132 992 ₽ | Удовл. | Взыскание ущерба в размере 132 992,40 руб. |
|
А75-17846/2022
21.09.2022
третье лицо
|
Завершено
1-я инст.
|
И: ...
О: ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"ВЕЛЕС"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Сердюков П. А.
|
— | — | — | — |
|
А75-11784/2022
24.06.2022
третье лицо
|
Завершено
1-я инст.
|
И: ...
О: Хайруллин Ильдар Ирекович
|
АС Ханты-Мансийского АО
Сердюков П. А.
|
— | — | — | — |
|
А75-11783/2022
24.06.2022
третье лицо
|
Завершено
1-я инст.
|
И: ...
О: ООО "ПЛС"
|
АС Ханты-Мансийского АО
Горобчук Н. А.
|
— | — | — | — |
|
А75-11142/2022
16.06.2022
третье лицо
|
Завершено
1-я инст.
|
И: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
О: Баталов Дмитрий Владимирович
|
АС Ханты-Мансийского АО
Первухина О. В.
|
— | — | — | — |